Дело о взыскании неотработанного аванса и неустойки с проектировщика

09-10-2017

Юрист Тесленко А.В. в Арбитражном суде г. Москвы выиграла дело о взыскании с недобросовестного проектировщика неотработанного аванса и договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ в общей сумме 1 527 840 руб.

В данном деле рассматривался иск строительной компании - подрядчика (истец) к проектной организации -субподрядчику (ответчик), который в рамках заключенного договора подряда более года пользовался полученным авансовым платежом, нарушил сроки выполнения работ по договору, не возвращал денежные средства и не выполнял работы. После получения уведомления об одностороннем расторжении договора и требовании о возврате неотработанного аванса, ответчик стал скрываться от истца, не отвечал на звонки и пр. В суде он пытался доказать, что ранее передал результат работ по договору (разработанную проектную документацию) основному заказчику (ПАО «МОЭСК»), который и являлся главным плательщиком по объекту. Однако, юристу Тесленко А.В. в процессе удалось с помощью ГИПа заказчика защитить интересы Истца и доказать, что результат работ, т.е. переданная ПАО «МОЭСК» документация была разработана не ответчиком, а силами третьих лиц.

Таким образом, суд признал договор расторгнутым с момента направления Ответчику уведомления о расторжении и, кроме неотработанного аванса, взыскал с последнего договорную неустойку за весь период пользования денежными средствами Истца (авансовым платежом).

Решение суда: Дело № А40-141138/15-143-1125